本文へスキップ

無料テンプレート · 更新日

工事請負契約書の無料テンプレート

工事請負契約書は、請負業者が行う工事、請負代金と支払条件、工期、そして変更、遅延、不具合、紛争をどう扱うかを定める契約書です。

工事請負契約書は、発注者(施主)と請負業者が、工事の内容、請負代金、支払条件、工期、許認可、保険、引渡し後の責任を定める契約書です。軽微な修繕を超える工事では必ず作成しましょう。建設業法第19条は、建設工事の請負契約について工事内容や請負代金などの事項を書面に記載して相互に交付することを求めており、相手方の承諾があれば電子契約で代えることができます。

[角かっこ]の部分をすべて書き換え、PDF に書き出して署名依頼を送りましょう。

第1条(当事者)

[発注者の氏名または名称](住所:[住所]。以下「甲」という。)と[請負者の名称](住所:[住所]、建設業許可番号:[許可番号(該当する場合)]。以下「乙」という。)は、[日付]、次のとおり工事請負契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第2条(工事名および工事場所)

乙は、本契約に定めるところにより、[工事名](工事場所:[工事場所の住所]。以下「本工事」という。)を完成させ、甲はその請負代金を支払う。

第3条(工事の内容)

乙は、[別紙1。例:[設計者名]作成の[日付]付け図面および仕様書]に従い、本工事の完成に必要な労務、資材、機械器具その他一切を自らの責任で調達し、善良な管理者の注意をもって次の工事を行う。[工事内容]。次のものは本工事に含まない。[除外事項]

第4条(請負代金)

本工事の請負代金は、[金額]円(消費税等を含む。)とする。[または:実費に[割合]%の報酬を加えた額とし、上限額を[金額]円とする。]請負代金には[含まれるもの。例:確認申請費用、産業廃棄物の処分費、清掃費]を含み、[含まれないもの]を含まない。

第5条(支払条件)

甲は、請負代金を次のとおり支払う。(1) 契約時:[金額または割合] (2) 中間金:[工程の節目。例:基礎完了、上棟、屋根工事完了]の完了時にそれぞれ[金額] (3) 残金:[割合]%を完成引渡しおよび甲の検査合格時。甲は、承認した請求書を受領した日から[日数]日以内に支払う。[任意:甲は、各中間金の[割合]%を完成引渡しまで留保することができる。]

第6条(工期)

乙は、[着工日]頃に本工事に着手し、[完成予定日]までに完成させる。ただし、合意された追加変更工事、甲の責めに帰すべき事由による遅延、ならびに異常気象、資材の供給不足、行政の措置その他乙の合理的な支配を超える事由がある場合は、甲乙協議のうえ工期を延長する。

第7条(追加・変更)

甲は、本工事の内容の変更を求めることができる。変更は、変更内容、請負代金の増減および工期の変更を記載し、甲乙双方が署名した書面(電磁的記録を含む。)による合意なしには行わない。着工後に判明した予見できない現場の状況についても、同様の手続により対応する。

第8条(許認可・法令遵守・安全)

[乙/甲]は、本工事に必要な建築確認その他の許認可および検査の手続を行う。乙は、建築基準法その他の関係法令を遵守して本工事を行い、現場の安全を確保し、現場を常に整理整頓し、完成時に残材を撤去する。

第9条(保険)

乙は、本工事の期間中、[金額]円以上の請負業者賠償責任保険、法令で義務付けられる労災保険その他[その他の保険]に加入し、甲の求めに応じて加入を証する書類を提示する。[該当する場合:甲は、本工事の目的物について火災保険に加入する。]

第10条(下請負)

乙は、適切な能力を有する下請負人に本工事の一部を請け負わせることができる。この場合でも、乙は下請負人の行為について甲に対して責任を負い、下請負人および資材業者への支払を速やかに行う。

第11条(契約不適合責任)

本工事の目的物に種類または品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、甲は、引渡しの日から[期間。例:1年間]以内に乙に通知することにより、乙の費用負担で修補を求めることができる。資材および設備の製造者保証は甲に引き継ぐ。

第12条(契約の解除)

甲または乙は、相手方が本契約に重大な違反をし、書面による催告後[日数]日以内に是正しないときは、本契約を解除することができる。甲が自己の都合により本契約を解除する場合は、解除の日までに施工された部分の代金、発注済みの資材の代金および[合理的な経費・利益の割合]を乙に支払う。

第13条(紛争の解決・準拠法)

本契約に関する紛争は、まず甲乙誠実に協議して解決を図り、解決しないときは[建設工事紛争審査会によるあっせん・調停・仲裁/[裁判所名]を第一審の専属的合意管轄裁判所とする訴訟]により解決する。本契約は[準拠法。例:日本法]に準拠する。本契約は当事者間の完全な合意であり、甲乙双方が署名した書面(電磁的記録を含む。)によってのみ変更できる。

署名

本契約の締結の証として、両当事者は本書を電磁的記録により作成し、電子署名を行う。署名済みの電磁的記録、署名証明書および監査証跡は各当事者が保管する。 甲(発注者):[氏名または名称] 署名:____________________ 日付:[日付] 乙(請負者):[名称][代表者の氏名・役職] 署名:____________________ 日付:[日付]

私たちの見解: 工事のトラブルの多くは、1行で終わる工事範囲から始まります。図面と仕様書・資材リストを添付し、「含まないもの」も書きましょう。支払いは日付ではなく出来高や工程の節目に結びつけ、お金が進捗についていくようにします。いちばん忘れられがちなのが追加・変更の手続きです。追加工事は着手前に金額を決めて署名する、と決め、当社の変更合意書を使ってください。個人のお客様のリフォームなら、リフォーム工事請負契約書のほうが合うかもしれません。詳しくは建設業向けページもご覧ください。

「工事請負契約書」はどんなときに使いますか?

  • 新築、増築、大規模な構造工事を発注するとき
  • 建物の所有者や事業者が元請業者に工事を依頼するとき
  • 店舗やオフィスの内装工事(テナント工事)を行うとき
  • 定額(一式請負)または実費精算の支払方式を書面で明確にしたいとき

このテンプレートの記入方法

  1. 発注者と請負者の情報、建設業許可番号、工事場所を記入します。
  2. 工事の内容を書き、図面と仕様書を添付し、含まないものを列挙します。
  3. 定額か実費精算かを選び、工程の節目に合わせた支払条件を決めます。
  4. 工期、保険、契約不適合責任の期間、紛争解決の方法、準拠法を記入します。
  5. eSignSimple に契約書をアップロードし、双方に電子署名を依頼します。後日の追加・変更には当社の変更合意書を使ってください。

オンラインで署名してもらうには?

  1. Word または PDF で保存. 記入した本文を Word や Google ドキュメントに貼り付けて .docx で保存するか、PDF に書き出します。eSignSimple はどちらにも、DOC、ODT、RTF にも25MBまで対応し、Word はアップロード時に PDF に変換されます。
  2. アップロードしてフィールドを配置. Google で登録してファイルをアップロードし、署名者ごとに署名、イニシャル、日付、テキストのフィールドをページにドラッグします。先に署名すべき当事者がいれば、署名順序を設定します。
  3. 署名依頼を送信. 各署名者に個別のリンクが届き、アカウントを作らずにブラウザで署名できます。全員が署名するまで、3日ごとに最大3回、自動でリマインダーが送られます。
  4. 署名済みの控えを保管. 最後の一人が署名すると、全員が署名証明書、監査証跡、後で検証できる SHA-256 ハッシュ値付きの最終 PDF をダウンロードできます。

自分の端末で自分だけが署名する場合は、PDF に署名する方法で無料の標準機能を紹介しています。署名済みファイルの保存と検証の仕組みはセキュリティをご覧ください。

このテンプレートは一般的な情報であり、法的助言ではありません。法律は国によって異なります。重要な契約は弁護士に確認してもらいましょう。

執筆:Buğra Sözeri, eSignSimple 創業者・編集者 · 最終確認日

Buğra は eSignSimple を開発し、ガイドの執筆と更新を行っています。法律解説のページは引用している公式情報をもとに確認し、法律や製品が変わったときに更新しています。弁護士ではなく、本サイトの内容は法的助言ではありません。 eSignSimple について

よくある質問

工事請負契約書には何を書くべきですか?

工事の内容、請負代金、支払条件、工期、追加・変更の手続、許認可、保険、契約不適合責任、解除、紛争解決です。建設業法第19条も、工事内容や請負代金の額、工期などの事項を書面に記載するよう求めています。

定額請負と実費精算の違いは?

定額請負は、決められた工事に1つの金額を定めます。実費精算は、実際にかかった費用に報酬を加えて支払う方式で、上限額を設けることが多いです。定額は発注者にとって予算が読みやすく、実費精算は不確定な要素のリスクを分け合う方式です。

工事請負契約は電子契約で結べますか?

はい。建設業法第19条第3項により、相手方の承諾を得れば、書面の交付に代えて電子契約で締結できます。eSignSimple は、すべての署名についてタイムスタンプ、IP アドレス、書類のハッシュを監査証跡として記録します。

工事請負契約に弁護士は必要ですか?

大規模な工事や、許可・下請・消費者保護に関するルールが関わる場合は、弁護士に契約書を確認してもらうのがおすすめです。

収入印紙は必要ですか? 電子署名の手順は?

紙の工事請負契約書は印紙税の課税文書(第2号文書)ですが、電子契約で締結する場合は印紙は不要とされています。手順は、Word か PDF をアップロードし、署名欄と日付欄を配置して送るだけです。署名者はリンクを開き、アカウントを作らずにどの端末からでも署名でき、監査証跡と完了証明書が付きます。公共工事や一部の不動産関係の書類には独自の署名ルールがあるため、事前に確認してください。